- 相關推薦
法人民事答辯狀(精選10篇)
答辯狀可以針對原告起訴狀中所寫的事實部分進行答辯。在日常生活和工作中,訴訟案件越來越多,我們開庭前一般都會預先準備好答辯狀,下面是小編為大家收集的法人民事答辯狀,僅供參考,希望能夠幫助到大家。
法人民事答辯狀 1
答辯人:張__,男,__年生,__族,__省____市人,公務員,住大理市滿江片區(qū)“___別墅區(qū)___號”,身份證號碼:___。
被答辯人:______,男,1978年生,__族,云南省彌渡縣人,個體,住彌渡縣彌城鎮(zhèn)______號,身份證號碼:__________。
因原告______訴答辯人裝飾裝修合同糾紛一案,答辯人依法提出答辯如下:
答辯請求
請求依法判決駁回原告______的全部訴求請求。
事實與理由
雙方對承包施工范圍、工程量、單價、工程總造價以及質量要求已經有明確約定。
原告系專門從事家裝業(yè)的個體人員,2012年9月經人介紹后擬為答辯人位于大理市滿江片區(qū)“________________號”別墅房進行裝修。
經原告對答辯人的房屋進行充分的考察和測量之后,按照包工不包料的方式為答辯人進行裝修,最初原告向答辯人的報價為8萬多元。
答辯人認為價格過高,就不打算讓原告承包施工,后原告又重新對答辯人的房屋進行測量,重新提出裝修報價為:62877.50元。
答辯人認為該報價比較合理,遂同意將自己的房屋裝修工程以包工不包料的方式承包給原告施工。
之后原告向答辯人提供了一份《裝飾工程預(結)算報價單》,對裝修工程量和單價均予以明確。
其中也明確結算按現(xiàn)場實際發(fā)生的工程項目及工程量計算,但同時也明確約定如有增加施工項目的甲乙雙方先行簽訂《工程變更單》確認工程項目及工程價款后,乙方再行組織施工。
同時,原告還向答辯人出具了一份《室內裝修施工工藝質量保證書》,其中還特別承諾所有施工工藝保證符合相關《室內裝飾施工工藝驗收規(guī)范》的要求。
否則答辯人有權對其作出經濟上的罰款及因施工質量不合格造成的經濟損失的索賠。
因此,在原告裝修施工之前,雙方對承包施工范圍、工程量、單價、工程總造價以及質量要求已經進行了明確約定。
原告開始施工之后,答辯人一直按照施工進度向原告支付工程款。
原告每完成一項工程內容,雙方就進行計量,然后由答辯人及時將工程款支付給原告,這有原告向答辯人出具的10份收款收據(jù)(共計63000元的工程款)為證,根本不存在原告墊付大筆工人工資維持施工進度的`問題。
另外,由于原告惡意拖欠刮瓷和刷乳膠漆工人的工資,導致承接該項工程的楚雄人______二人生活困難,______向答辯人提出請求之后,答辯人還替原告墊付了刮瓷及刷乳膠漆的工資12300元。
答辯人還為原告支付其木工工人的交通費1200元,登高梯租賃費1000元。
由于原告在未安裝燈具的情況下甩手不管,答辯人又另外請人安裝燈具,支付燈具安裝費6000元。
這樣答辯人總共支付的工程款達到83500元,已經遠遠超出了原告當時的報價。
原告提出答辯人的房屋實際建筑面積約560平方米,這完全是歪曲事實!
當然,這也是原告認為答辯人尚欠其工程款的一個理由,然而這個理由根本就不成立。
答辯人的購房合同當中明確載明房屋建筑的總面積為184.81平方米,加上答辯人加蓋的約152.2平方米的面積,答辯人房屋總面積約為337.31平方米,答辯人的房屋就在那兒,只要一測量就清清楚楚。
因此,按照原告之前的測量,已約337.31平方米的面積計算,原告當時的報價62877.50元是比較客觀的。
其中提出答辯人還欠其59281.33元的工程款是按照其無中生有的560平方米的建筑面積進行計算,當然與事實不符。
原告的行為已經嚴重違約,不僅給答辯人造成了經濟損失,還嚴重影響了答辯人一家的正常生活。
原告的裝修施工有嚴重的質量問題。
按照原告提供的《裝飾工程預(結)算報價單》44項約定,原告要進行強弱電改造布置,包括負責開管槽、埋線管、穿線。
然而,原告在施工過程中,在地面上根本沒有開管槽,而是直接在線管上鋪設地板,而且其布線極不合理,就像一張亂七八糟的網(wǎng)。
當時答辯人已經向原告提出質疑,但是原告滿口承諾沒有問題。
最后直接導致答辯人室內有好幾個開關無法使用,廚房的電源會有自動跳閘現(xiàn)象。
由于原告的布線混亂,根本無法查出問題的原因,不僅給答辯人的正常生活帶來不便,而且也給答辯人的房屋留下了嚴重的安全隱患;
原告對答辯人房屋的四個衛(wèi)生間地磚的鋪設出現(xiàn)嚴重的質量問題。
其中一間臥室內衛(wèi)生間淋浴器下的水直接往衛(wèi)生間門口流向臥室,導致根本無法在衛(wèi)生間使用淋浴器;一間臥室內衛(wèi)生間淋浴器下的水沒有從下水的地漏流走,而是往里流向馬桶的方向;另一間臥室內的衛(wèi)生間的下水也不流向地漏,而是直接流到浴盆的底部,形成積水;
墻面刮瓷和刷乳膠漆不符合規(guī)范,導致墻面出現(xiàn)大量的裂紋;
另外原告貼墻磚不規(guī)范,有空鼓現(xiàn)象;原告在對主客廳的背景墻測量時嚴重失誤,導致定制的木花格兩端沒有雕花,形成空白,影響美觀;由于原告的失誤,導致答辯人的菱形玻璃柱無法安裝,玻璃鏡被迫廢棄。
原告對約定工程未完工。
原告施工中對答辯人的三樓衛(wèi)生間沒有布線,鏡前燈無法使用;
食品柜未油漆,顏色嚴重不搭配,影響美觀。
《裝飾工程預(結)算報價單》45項開關插座以及47項筒燈、射燈,原告沒有安裝。
2013年1月份,原告只再有開關插座和燈具還沒有安裝,答辯人為了慶賀房屋完工,定于2013年2月2日殺豬請客,同時確定了女兒的婚期在2013年3月21日。
在此情況下答辯人要求原告在2013年2月28日之前將開關插座和燈具安裝完畢,但此時原告竟然背信棄義,乘人之危,獅子大開口,要求答辯人再向其支付30000元的裝修費用。
答辯人認為,自己支付的裝修費用已經遠遠超過了原告當時的報價,因此不同意原告的無理要求。
但由于女兒的婚期臨近,而且布線是原告完成,其他人來安裝不方便,為了盡快完成裝修掃尾工作,答辯人答應再向原告支付5000元的費用。
然而原告拒不同意,并擅自停工,離開了裝修工地。
答辯人為此還專門請當時的介紹人出面做原告的工作,但原告就是拒不為答辯人完成掃尾工作,萬般無奈之下,答辯人只有另行請人完成了開關插座和燈具安裝等裝修掃尾工作,并支付安裝費6000元。
原告故意對答辯人實施欺詐行為。
原告報價僅為62877.50元,然而實際達到83500元,現(xiàn)在又提出還欠59281.33元,如果這樣,在沒有增加施工項目的情況下比原先的報價超出一倍多,非常不符合常理,這無非由兩種解釋,一是就是原告故意對答辯人實施欺詐,先以低價誘使答辯人將裝修工程交給原告,然后再加大工程量,這種欺詐行為不應當?shù)玫椒芍С?二是原告根本沒有完成十幾萬的工程量。
原告依法應當賠償答辯人的經濟損失。
由于原告存在違約行為,其裝修質量嚴重不合格,且存在未完成工程,已經給答辯人造成了下列經濟損失,依法應當賠償:
開關插座沒有安裝,該項工程款按照原告的《裝飾工程預(結)算報價單》為480元;
筒燈、射燈沒有安裝,該項工程款按照原告的《裝飾工程預(結)算報價單》為640元;
3、電線布置不合理、三樓衛(wèi)生間未布線,應當賠償答辯人2000元;
4、四個衛(wèi)生間地磚重新鋪設費用(包含拆除原有地磚費用),按每個3000元計共12000元;
5、墻面刮瓷和刷乳膠漆不符合規(guī)范,導致墻面出現(xiàn)大量的裂紋,修復費用1000元;
6、墻磚空鼓重新安裝500元;
7、食品柜油漆500元;
8、菱形玻璃柱無法安裝,玻璃鏡子廢棄損失1200元;
9、答辯人墊付刮瓷和刷乳膠漆的工資12300元。
以上9項共計30620元。
綜上所述,答辯人已經超額向原告支付了裝修工程款,現(xiàn)答辯人根本不拖欠原告的任何工程款。
而且原告的裝修質量差,存在未完工程,給答辯人造成了經濟損失,由于其屬于無證經營人員,答辯人正苦于投訴無門,不料原告竟然惡人先告狀,答辯人請求人民法院在依法駁回其訴訟請求的同時,判令其賠償答辯人經濟損失30620元。
此致
______人民法院
答辯人:_____________
______年_____月____日
法人民事答辯狀 2
答辯人:
名稱:______ 地址:____________ 電話:___
法定代表人:____________________ 職務:___
委托代理人:姓名:_____ 性別:_______ 年齡:___
民族:____ 職務:____ 工作單位:_____
住所:_________________ 電話:___
因____________訴我單位_________一案,答辯如下:
____________________________________
此致
_____人民法院
答辯人:_______(蓋章)
____年__月__日
附:答辯書副本____份。
其它證明文件___份。
注:答辯理由應陳述起訴書中與事實不符,證據(jù)不足,缺少法律依據(jù)等問題,并列
舉有關證據(jù)和法律依據(jù)。
法人民事答辯狀 3
答辯人:
地址:
被答辯人:
地址:
法定代表人:
答辯人因與被答辯人糾紛一案,為澄清事實,根據(jù)有關法律規(guī)定,特提出如下答辯意見:
答辯事項:
一、按原告起訴書中的陳述內容,原告交納了集資款卻未進場經營與事實不符。
根據(jù)我公司調查了解,原告_____和其丈夫_____是被答辯人轄下______的客戶,經營_____行業(yè)已多年。_____年____月____日原告_____向公司交納集資款前,在公司登記的已經是__的名字,并由________一直在______經營到______年______月。
二、_______在______年______月______日用原告__的集貿款票據(jù)抵頂了______元的應交經營費用,同年______月______日原告向我公司索要集資款,當時由我公司返還______元。
按照以上事實,原告的'訴訟請求與事實不符,我公司只欠原告集資款______元及______年______月至______月______個月的攤位費______元。
綜上,被答辯人的訴訟請求均與事實不符、于法無據(jù),懇請貴院依法駁回被答辯人全部訴訟請求。
此致
_____人民法院
答辯人:_____________
______年_____月____日
附:答辯書副本_____份;
證據(jù)材料______份。
法人民事答辯狀 4
答辯人:___,男,51歲,漢族,住___鎮(zhèn)小學。
被答辯人:___縣___小學。
法人代表:___任校長職務
答辯人因被答辯人訴其房屋買賣合同糾紛一案提出答辯理由如下:
答辯人與被答辯人之間不存在房屋買賣關系,談不上合同糾紛,答辯人現(xiàn)住房是2013年從該校教師岳文昌名下轉讓而來,未曾與被答辯人簽訂什么合同,不存在合同約定不屬于本校教職工封閉一樓后門的說法。房屋后門與生俱來,不屬于答辯人私開。再者,答辯人所購房屋,屬被答辯人早年所建,由于前門距地面達1米多高不能正常出入,答辯人只能從自家后門出入,后門一旦封閉將嚴重影響答辯人的正常生活出行。被答辯人在當初建造房子時,就理應考慮到給購房者留有合理的出路。如果沒有房屋后門的支撐,答辯人將不會購買一個沒有出路的房子。學校安全固然重要,但防范的措施也并非一種,而答辯人的權益也理應得到尊重和保護。
綜上所述,答辯人與被答辯人之間并沒有不屬于該校教職工必須封閉一樓后門的`約定,被答辯人的請求缺乏事實及法律依據(jù),且以損害答辯人權益為籌碼,依法不能成立。請求法庭駁回被答辯人的訴請。
此致
___縣人民法院
答辯人:___
20__年__月__日
法人民事答辯狀 5
答辯人:_________________
名稱:_____________地址:_________________電話:_________________
法定代表人:_________________
姓名:_____________職務:_____________
委托代理人:_________________
姓名:_____________性別:_____________年齡:_________________
民族:_____________職務:_________________工作單位:_____________
住址:_____________電話:_________________
答辯人因________________一案,對上訴人_____________不服___________人民法院_____字第_____號判決,提出答辯狀。
答辯的理由和根據(jù):_____________
此致
__________人民法院
答辯人:_____________(蓋章)
__________年_____月_____日
法人民事答辯狀 6
答辯人:______公司,地址:__________________,法定代表人:______,職務:______。
被答辯人:______,性別:______,______族,______年______月______日出生,住址:____________。
因被答辯人訴答辯人提供勞務者受害責任糾紛一案,現(xiàn)答辯人提出以下答辯意見:
一、答辯人與被答辯人已經就被答辯人摔傷事宜達成一致意見并妥善解決。
______年______月______日,答辯人就被答辯人報酬及傷后賠償已經與其清帳完畢。這是雙方在平等自愿、誠實守信的基礎上達成的合意,是雙方真實的'意思表示。被答辯人再次起訴答辯人至法院,完全違背了雙方之間的約定,屬于惡意訴訟,建議法院駁回起訴。
二、被答辯人摔傷后答辯人并非對其不管不問。
被答辯人摔傷后,答辯人及時將其送至______縣人民醫(yī)院進行治療;住院期間答辯人為被答辯人購買便盆、毛巾等生活用品,并派兩人照顧護理,其中一名陪護人員____________是被答辯人哥哥,公司照常發(fā)給______工資,另一名陪護人員______,公司經理助理,為被答辯人洗手洗臉,照顧無微不至。______年______月______日,被答辯人傷愈后還到答辯人工地做工,答辯人仍按原有報酬標準進行支付?梢哉f,答辯人對被答辯人已經仁至義盡。
三、被答辯人________________________。
綜上,____________。
此致
_____市______區(qū)人民法院
答辯人:______
______年______月______日
法人民事答辯狀 7
答辯人:
身份證號碼:
住址:
代理人:
被答辯人:
身份證號碼:
住址:
答辯人因被答辯人起訴離婚糾紛一案,進行答辯如下:
答辯事項:
1、依法判令雙方離婚。
2、婚生女孩解某某由答辯人撫養(yǎng),由被答辯人支付撫養(yǎng)費用。
3、訴訟費用由被答辯人承擔。
事實與理由:
1、______年答辯人與被答辯人經媒人介紹認識,并于______年______月______日辦理了結婚登記,______年______月______生育女孩解某某;楹蠓蚱薷星椴缓,為了整個家庭,答辯人常年外出打工,并將收入除去生活費用外全部寄回家庭。而被答辯人不求上進,好吃懶做,將自己封閉于家中。該種性格給婚生女孩解某某帶來了嚴重的性格缺陷:孤僻、語言表達能力較差。
2、被答辯人自婚后一直沒有生活來源,全憑答辯人全力支撐家庭收入、開支。被答辯人嚴重的缺乏預估能力,婚生女孩解某某______年______月______日出生,至______年______月______日時,未辦理上戶手續(xù)并將此事不告知答辯人。以上兩種情況,給婚生女孩解某某受教育等帶來極大的不穩(wěn)定性和不良影響。
3、目前答辯人工作穩(wěn)定,收入均衡,能給婚生女孩解某某提供更好的生活及受教育的'條件。
所以請求法院秉著為婚生女孩解某某將來負責的原則,將婚生女孩判給答辯人撫養(yǎng)。
此致
_____縣人民法院
答辯人:_____________
______年_____月_____日
法人民事答辯狀 8
答辯人:
答辯人就上訴人_______提出返還原物糾紛上訴一案,提出如下答辯意見:
一、本案屬于公民合法享有所有權的房屋被他人非法侵占后引起的返還原物的侵權糾紛案件,并非單位內部分房糾紛,應屬民事訴訟的受案范圍,一審法院對于上訴人非法侵占訴爭房屋的'事實認定清楚。
二、答辯人名下只有訴爭房屋房產證上登記的唯一套房產,上訴人憑空捏造所謂答辯人與前妻騙取其他公房以及用非正常手段辦理訴爭房屋所有權的事實純屬烏有,也與本案審理沒有任何關系,答辯人不再贅述。
三、本案不應適用《最高人民法院關于房地產案件受理問題的通知》,一審法院審理案件適用法律正確。
綜上,一審判決認定事實清楚,采信證據(jù)正確,但是上訴人置事實和法律于不顧,企圖永久占有答辯人的物權。在國家大力倡導保護私人財產權利的今天,答辯人相信正義一定能伸張,違法一定會受到制裁。為此,請求二審法院明鏡高懸,依法駁回上訴,維持原判,保護答辯人的合法權益。
此致
___人民法院
答辯人:____
________年____月____日
附:
答辯書副本__份;
證據(jù)材料__份
法人民事答辯狀 9
答辯人:
身份證號碼:
聯(lián)系電話:
被答辯人:
身份證號碼:
聯(lián)系電話:
答辯人就被答辯人提起____________糾紛一案答辯如下:
請求事項:
1、請求駁回原告的`全部訴訟請求;
2、本案訴訟費用由原告承擔。
事實和理由:
答辯人_________不應該對_______的________承擔任何法律責任。被答辯人以“__________”為由,要求答辯人承擔賠償責任,沒有任何法律依據(jù)。答辯人_________和_______的_____之間沒有直接的因果關系,______并不會必然導致__________。
綜上所述,答辯人認為,被答辯人的起訴缺乏事實和法律依據(jù),請求法院依法駁回其訴訟請求
此致
______人民法院
答辯人:___________
______年_____月______日
附:
答辯書副本______份。
證據(jù)材料_______份。
法人民事答辯狀 10
答辯人名稱:
地址:
法定代表人:
職務:
委托代理人:
職務:
出生日期:
聯(lián)系電話:
答辯人因____訴我公司合同糾紛一案提出答辯如下:
一、按原告起訴狀內的陳述,原告交納了集資款卻未進場經營與事實不符。
根據(jù)我公司調查了解,原告____和其丈夫____是我公司轄下____的業(yè)戶,經營____行業(yè)已多年。
____年____月____日原告____向公司交納集資款前,在公司登記的已經是____的名字,并由____一直在____經營到20____年3月。
二、____在20XX年5月11日用原告____的集貿款票據(jù)抵頂了2140元的`應交經營費用,同年9月9日原告向我公司索要集資款,當時由我公司返還4000元。
按以上事實,原告的訴訟請求與事實不符,我公司只欠原告集資款1860元及20____年3月至9月六個月的攤位費600元。
綜上,請貴院在準確認定事實的基礎上依法判決,切實維護我公司的合法權益。
此致
敬禮!
答辯人:
____年____月____日
【法人民事答辯狀】相關文章:
民事答辯狀06-07
民事答辯狀[實用]07-16
經典民事答辯狀范文08-19
民事答辯狀推薦06-13
民事答辯狀范文「精選」10-07
民事反訴答辯狀05-20
民事答辯狀的范例精選09-16
民事上訴答辯狀精選11-02
民事答辯狀精選范文10-01
2017民事答辯狀范例10-27